民法典最新版合同篇读后感合集(24)

第七条本合同一式两份，双方各执一份，签字后具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
设备买卖简单版的合同5
甲方：
乙方：
根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写元整（小写元）。（不含税收，如需开发票另加6%税收）注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整（小写元），以下两种方式由甲方自愿选择：
（1）当面交付现金；
（2）通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1、乙方自行送货安装。
2、交货工期为____日。
3、交货、安装地点：_______
四、违约责任
（1）违约责任
1、乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2、乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4、甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于_______年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。